Juridisch
Laatste update: 05/07/2026
[JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: Volledige bedrijfsnaam, juridische vorm, adres, BTW-nummer, KBO-nummer en eventuele ondernemingsnummer]
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van DIXIRA.be met betrekking tot webdesign, websiteontwikkeling en aanverwante digitale diensten. Door een offerte goed te keuren of een opdracht te bevestigen, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden.
Offertes zijn geldig gedurende [JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: geldigheidsperiode, bijv. 30 dagen] na datum van uitgifte, tenzij anders vermeld. Offertes worden opgesteld op basis van de informatie die de opdrachtgever verstrekt. Wijzigingen aan het projectscope na goedkeuring van de offerte kunnen leiden tot een aangepaste prijs en/of planning.
De opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig de nodige informatie, teksten, afbeeldingen, toegangsgegevens en goedkeuringen te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. Vertraging veroorzaakt door het uitblijven van deze informatie kan leiden tot aanpassing van de leveringstermijn.
[JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: Betalingsstructuur, betaaltermijnen, aanbetalingspercentage en wijze van facturatie invullen. Bijv.: “50% aanbetaling bij aanvang, 50% bij oplevering, betaalbaar binnen 14 dagen.”]
Bij laattijdige betaling behoudt DIXIRA.be het recht de levering op te schorten totdat de betaling is ontvangen.
Wijzigingen aan het projectscope tijdens de uitvoering worden schriftelijk bevestigd. Substantiële wijzigingen die extra werk vereisen, worden apart geoffreerd. Kleine correcties die vallen binnen de goedgekeurde offerte zijn inbegrepen.
Na voltooiing van het project ontvangt de opdrachtgever een demo of stagelinkversie voor goedkeuring. De opdrachtgever beschikt over [JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: revisieperiode, bijv. 7 werkdagen] om feedback te geven. Na goedkeuring of het verstrijken van deze termijn zonder reactie wordt het project als goedgekeurd beschouwd.
Na volledige betaling draagt DIXIRA.be de gebruiksrechten van de geleverde website over aan de opdrachtgever. DIXIRA.be behoudt het recht de samenwerking te vermelden in zijn portfolio, tenzij de opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
DIXIRA.be maakt gebruik van derden-platformen en -tools (bijv. WordPress, WooCommerce, hostingdiensten, Google services). De opdrachtgever erkent dat het gebruik van deze tools onderworpen is aan de voorwaarden van de respectieve leveranciers. DIXIRA.be is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of onderbrekingen van deze externe diensten.
[JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: Aansprakelijkheidsbeperkingen conform Belgisch recht invullen. Raadpleeg een juridisch adviseur voor correcte formulering.]
DIXIRA.be levert inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen. DIXIRA.be garandeert geen specifieke zoekmachinevermeldingen, conversieratio’s of omzet als gevolg van de geleverde website.
De opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde teksten, afbeeldingen en andere inhoud vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart DIXIRA.be van aanspraken van derden in verband met de gebruikte inhoud.
Beide partijen verbinden er zich toe vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de samenwerking ontvangen, niet aan derden mee te delen.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van [JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN: bevoegde rechtbank, bijv. Brussel of de rechtbank van de vestigingsplaats] bevoegd.
[JURIDISCH NAZIEN EN AANVULLEN]: Dit document is een basissjabloon en dient te worden nagelezen, aangevuld en goedgekeurd door een juridisch adviseur die vertrouwd is met het Belgisch recht en de specifieke activiteiten van uw onderneming. DIXIRA.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste juridische informatie.